工程安装合同通用版范文例文样本

内容摘要工程安装合同通用版  发包人(甲方):地址:承包人(乙方):地址:  风险提示:发包人的相对义务  根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需

工程安装合同通用版

  发包人(甲方):地址:承包人(乙方):地址:

  风险提示:发包人的相对义务

  根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

  若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。经甲乙双方共同协商,甲方将______________项目的安装工程交由乙方进行施工,现就本工程的相关事宜达成如下一致意见,供双方遵照执行。

  一、工程概况

  1、工程地点:

  2、承包方式:

  3、承包范围:

  4、工程期限:风险提示:关于实际竣工日期的规定

  当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

  工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。

  (1)计划开工日期:________年____月____日,计划完工期限:________年____月____日,总工期:_______天。

  (2)甲方在工程符合施工条件时通知乙方入场。

  二、双方职责

  1、甲方职责

  (1)甲方有义务对乙方本次工程施工进行协助,协调邻里关系,提供条件适格的场地。

  (2)甲方有责任在本次工程完成后,按付款方式中的规定,与乙方完成相关费用的结算。

  (3)甲方有权利随时检查乙方施工进度与质量。

  (4)甲方应在收到乙方的验收通知时,____日内组织人员进行验收。

  2、乙方的责任、权利与义务

  (1)乙方为本次工程的施工主体,有责任承担本次工程的施工准备与实施、施工人员的组织和管理。

  (2)乙方负责为本次工程施工结束后提供竣工报告,乙方有责任协助甲方完成对本次工程的验收工作。

  (3)乙方应保证安全文明施工,禁止酒后作业。

  (4)工程完工当天,乙方应向甲方发出验收通知。

  (5)乙方有权利按付款方式的要求向甲方收取工程的各项相关费用。

  三、付款方式

  1、在合同签订时,甲方向乙方支付工程总费用的________%作为工程预付款。

  2、工程结束,完成验收时支付工程款的________%,剩余________%作为质保金,在保修期满时无息支付给乙方。风险提示:工程质量未符合标准的归责

  因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

  四、质量要求本工程的质量应满足国家以及行业的标准,若工程所在地有更严格的标准,则本合同适用更严的标准。若该工程,质量达不到要求,乙方应承担返工所有的费用,及承担迟延履行给甲方造成的损失。

  五、验收标准本合同执行的验收标准应严于国家、行业中的标准。

  六、工程量变更说明

  1、如甲方在合同签订后或施工过程中需变更工程量,应与乙方协商;

  2、如乙方同意变更,双方应签订本合同的附件,调整服务价格和完工时间;

  3、若乙方不同意变更,则允许乙方提前通知甲方解除合同。

  七、违约责任在本合同的履行过程中,任何一方违反本合同的条款给守约方造成巨大损失的,均应全部赔偿;若造成的损失不大,不影响合同的履行,则双方应继续履行合同,责任方要给守约方补偿工程款的_______%,共计_______元作为违约金。

  八、纠纷解决方式本合同在履行过程中如发生争议,由双方协商解决。协商不成,双方均可向工程所在地人民法院起诉。

  九、附则

  1、本合同在双方签章后,甲方预付款到达乙方账户的当日生效。双方义务履行完毕,本合同自行终止。

  2、经甲乙双方同意,本合同可提前终止。

  3、本合同一式_______份,双方各持_______份。具有同等法律效力。

  4、本合同未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:代表人:联系方式:工程所在地:签订时间:________年____月____日乙方:负责人:联系方式:工程所在地:签订时间:________年____月____日


 
举报 收藏 打赏 评论 0
24小时热闻
今日推荐
浙ICP备19001410号-1